+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Приложение к договору о ремонте помещения

Приложение к договору о ремонте помещения

Все работы в рамках настоящего договора производятся Подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, профессиональными общепринятыми стандартами и практикой оказания подобных услуг при аналогичных условиях. Общая стоимость договора состоит из суммы цен выполняемых работ по каждому этапу, материалов, транспортных, накладных, прочих расходов, и составляет рублей. Стоимость общестроительных материалов согласно рассчитанной их стоимости , транспортных, накладных и прочих сопутствующих расходов составляет рублей. Стоимость работ и общестроительных материалов является договорной и изменению в одностороннем порядке не подлежит, за исключением случаев:.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор на выполнение ремонтных работ помещений

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Никогда не подписывайте договор на ремонт квартиры без этих пунктов

Не каждый самостоятельно может провести ремонт квартиры. Именно поэтому лучшим решением будет обратиться за помощью к настоящим профессионалам своего дела.

Но если вы хотите обезопасить себя — заключите договор подряда на ремонт квартиры. В случае заключения подобного соглашения вы можете быть на девяносто-сто процентов уверены в конечном результате. Даже если вторая сторона, а именно — исполнитель, нарушит свои обязательства, деньги вам будут возвращены. Кроме того, зачастую нарушение условий договора влечет за собой материальную компенсацию. Обращайте большое внимание на то, чтобы договор был составлен в соответствии с законодательством и во всем правилам.

Это значит, что помимо предмета договора, которым в этом случае выступает ремонт квартиры, следует указать права и обязанности каждой из сторон. Это будет особенно полезно тем, кто подобные соглашения заключает впервые.

В случае нарушения условий работы или же вовсе их невыполнения — будьте уверенны, деньги вам будут возвращены в полном объеме. Именно с этой целью отдельным пунктом в договоре прописывается ответственность сторон.

Но вы в свою очередь также не должны нарушать условия соглашения. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу: , именуемый в дальнейшем Объект, согласно проектно сметной документации, прилагаемой к настоящему договору и пожеланиями Заказчика, выраженными в письменной форме.

Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика. Сроки выполнения работ составляют месяцев с момента начала работ на объекте. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности. В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнениями к настоящему Договору.

Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы согласно смете и материалы согласно перечню. К моменту начала работ по настоящему Договору обеспечить надлежащую подготовку Объекта для своевременного начала работ, нормального их ведения и завершения в срок. В срок не позднее дней со дня письменного представления рассматривать извещения, уведомления и другие документы, представляемые Подрядчиком в связи с выполнением его обязательств по настоящему Договору.

Предоставить Подрядчику помещение для складирования материалов и бытовое помещение для рабочих. Обеспечить возможность отключение стояков отопления и водоснабжения, опрессовки системы, если будут проводиться сантехнические работы. Совместно с представителем Подрядчика подписать акт приемки объекта для производства работ по настоящему Договору. Приступить к выполнению работ по настоящему Договору в срок не позднее дней с момента получения авансового платежа Заказчика.

Выполнить своими силами и техническими средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором. Обеспечить выполнение ремонтных работ в соответствии с требованиями действующих в России Строительных норм и правил СНиП , правилами Госгортехнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, санитарными нормами и правилами производства работ в г. По окончании работ, в течение дней на Объекте передать строительную площадку освобожденной от строительного мусора и техники.

Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору, требующих специальных лицензий и разрешений. При этом ответственность за качество и сроки выполняемых такими лицами работ несет Подрядчик.

Авансовый платеж входит в общую стоимость работ. Удержанные суммы выплачиваются при окончательном расчете за выполненные работы. Окончательный расчет производится после подписания обеими сторонами акта приема-сдачи работ, не позднее дней после подписания акта.

В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий по качеству предъявленной работы, Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты за свой счет, если эти недостатки и дефекты не являются следствием применения некачественных материалов, предоставленных Заказчиком. Наличие недостатков и дефектов, а также сроки и порядок их устранения определяется двусторонним актом Заказчика и Подрядчика. Гарантии качества работы Подрядчика, предусмотренные действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ, распространяются только на результаты работ, выполняемых Подрядчиком и привлеченными им третьими лицами в соответствии с условиями настоящего Договора.

Гарантийный срок на результаты работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, устанавливается на года с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Подрядчиком работ. В случае обнаружения в пределах предусмотренного п. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут материальную ответственность в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ.

Подрядчик несет полную ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам в связи с производством работ по настоящему Договору, если такой ущерб является следствием ненадлежащего выполнения им своих обязательств. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия на территории исполнения Договора, гражданские волнения, эпидемии, стихийные бедствия и другое.

Наступление обстоятельств по п. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств, должна письменно известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств. При отсутствии такого извещения эта сторона не может ссылаться на наличие таких обстоятельств.

Если форс- мажорные обстоятельства действуют на протяжении дней подряд, настоящий Договор может быть расторгнут сторонами путем письменного уведомления другой стороны, при этом стороны обязаны произвести взаиморасчеты, исключающие претензии друг к другу. Все споры и разногласия, которые могут иметь место в процессе исполнения сторонами настоящего Договора, стороны разрешают путем переговоров, а при невозможности достижения согласия — в арбитражном суде г.

По взаимному согласованию сторон для разрешения возникших споров и разногласий, в качестве третьих лиц, могут быть привлечены представители компетентных организаций, разъяснения которых по спорным вопросам могут быть признаны сторонами исчерпывающими.

Расходы по привлечению таких лиц для разрешения спорных вопросов несет сторона, доводы которой будут признаны неверными. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по взаимному письменному соглашению сторон на условиях, предусмотренным действующим законодательством РФ.

Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае остановки Заказчиком выполнения работ по настоящему Договору по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок более одной недели. Сторона, решившая расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным п. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.

Настоящий Договор может быть изменен или дополнен. Любые изменения и дополнения настоящего Договора имеют силу только в том случае, если они согласованы сторонами и оформлены в письменном виде. В процессе действия настоящего Договора стороны руководствуются законодательством РФ. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях законодательства, которые могут существенно повлиять на выполнение условий настоящего Договора.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Тип документа: Договор строительного подряда Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания. Размер файла документа: 21,6 кб. Скачать в. В чем заключается его преимущество? На что следует обращать внимание? Да, спасибо! Спасибо Вам! Договоры Образцы документов Консультации юриста Советы юриста Календарь

Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ в пределах взятых на себя обязательств, сторонние организации в качестве субподрядчиков, при этом Подрядчик несет за деятельность этих организаций полную ответственность. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договором цену. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков производства работ.

Об утверждении примерной формы договора с собственником жилого помещения квартиры, комнаты на техническое обслуживание и ремонт жилого помещения, общего имущества дома и предоставление коммунальных услуг. В целях реализации Концепции реформ в жилищной сфере, одобренной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от Утвердить примерную форму договора с собственником жилого помещения квартиры, комнаты на техническое обслуживание и ремонт жилого помещения, общего имущества дома и предоставление коммунальных услуг согласно приложению.

Руководителям районных жилищных агентств руководствоваться утвержденной настоящим распоряжением примерной формой договора. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета - директора Департамента недвижимого имущества.

Председатель Комитета М. Приложение к распоряжению Комитета по управлению городским имуществом от Примерная форма. Вариант 2. Вариант 3. Исполнитель обязуется обеспечить предоставление домовладельцу коммунальных и иных услуг, выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту общего имущества домовладельцев в доме по адресу:.

Характеристика и техническое состояние помещения, санитарно-технического и иного оборудования указаны в паспорте приложение 1. Характеристика и техническое состояние жилого дома, санитарно-технического и иного оборудования указаны в акте технического состояния приложение 2. Домовладельцу обеспечивается предоставление в соответствии с договором. Режим предоставления коммунальных услуг и нормативные объемы их потребления установлены в соответствии с действующими на территории Санкт-Петербурга показателями.

Предоставление коммунальных услуг домовладельцу может быть ограничено договором по мощности с учетом состава и износа основных фондов коммунального. Условия предоставления коммунальных услуг приведены в приложении 3.

Исполнитель обязуется:. Обеспечить предоставление коммунальных и иных услуг в соответствии с правилами, установленными нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, на условиях и в порядке, предусмотренных договором. Обеспечить техническое обслуживание санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в помещении, а также бесперебойную работу общедомового инженерного оборудования.

Обеспечить ремонт общего имущества домовладельцев в доме. Обеспечить в помещении необходимый капитальный ремонт, замену основных конструкций дома, дверей, оконных переплетов, полов, а также ремонт санитарно-технического и иного оборудования, вызванные нормальным износом. Обеспечить в установленные сроки устранение повреждений санитарно-технического и иного оборудования в помещении по получении от домовладельца заявления, а в случае аварии - немедленно.

Обеспечить уборку мест общего пользования жилого дома, а также придомовой территории. Обеспечить своевременную подготовку жилого дома, санитарно-технического и иного инженерного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях.

Уведомлять домовладельца: о ремонте мест общего пользования жилого дома - за неделю, об отключении, испытании или ином изменении режима работы инженерных сетей жилого дома - за двое суток. Уведомлять домовладельца о нормативных актах Санкт-Петербурга и Российской Федерации, влекущих изменение порядка и условий исполнения сторонами договора, путем публикации сообщений об этом в средствах массовой информации либо иным образом.

Исполнитель вправе:. В установленном порядке с предварительным уведомлением домовладельца производить осмотр жилого дома и помещения, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в них, с целью проверки их состояния. В аварийных ситуациях дефекты на трубопроводах систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, находящихся в жилом помещении при отсутствии собственника жилого помещения и членов его семьи более трех суток, вскрывать жилое помещение в присутствии представителей правоохранительных органов, районных жилищных агентств, организаций подрядчиков по обслуживанию жилищного фонда соответствующего района с обязательным составлением протокола и обеспечением сохранности помещения.

Домовладелец обязан:. Вносить ежемесячную плату в порядке, размере и сроки, предусмотренные договором. Соблюдать правила пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовых территорий, в том числе: - использовать помещение в соответствии с его назначением; - бережно относиться к помещению, санитарно-техническому и иному оборудованию, обеспечивать сохранность общего имущества домовладельцев, находящегося в помещении.

Обеспечить доступ в помещение представителям исполнителя, включая работников организаций, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт жилого дома и находящегося в нем санитарно-технического и иного оборудования, для осмотра технического и санитарного состояния помещения, санитарно-технического и иного оборудования, приборов учета и контроля, находящихся в нем, работникам указанных организаций - также и для выполнения необходимых ремонтных работ, работ по ликвидации аварий либо неисправности оборудования, приборов учета и контроля, создающих угрозу нанесения ущерба иным помещениям с целью предотвращения ущерба либо уменьшения его объема.

Обеспечить протапливание помещения в период отопительного сезона в случае отсутствия системы центрального отопления в доме. Устанавливать, подключать и использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой сети, дополнительные сети приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру - только с письменного согласия исполнителя. Своевременно сообщать исполнителю о выявленных неисправностях конструктивных элементов помещений и оборудования, находящегося в помещении, а также общего имущества.

Домовладелец вправе:. Требовать от исполнителя уменьшения платы за коммунальные услуги в связи со снижением объема и качества их предоставления, в том числе вызванным перерывами сверх предусмотренных договором сроков. При этом уменьшение оплаты не освобождает исполнителя от возмещения убытков, вызванных снижением объема и качества предоставления коммунальных услуг.

Требовать от исполнителя возмещения в полном объеме убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения исполнителем своих обязанностей по договору, в том числе связанных с предоставлением коммунальных и иных услуг, а также морального вреда в размере и порядке, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В состав платы по договору, вносимой домовладельцем, включаются: - платеж за содержание и ремонт помещения и общего имущества домовладельцев; - платеж за коммунальные услуги. Размер платежей определяется в порядке, установленном действующим законодательством, с учетом площади помещения, иных количественных и качественных характеристик помещения и жилого дома, численности семьи домовладельца, нормативов и качества предоставления коммунальных услуг, объема их потребления при наличии приборов учета.

При отсутствии приборов учета размер платежа за коммунальные услуги энергетические и иные ресурсы определяется по нормативам потребления. При отсутствии приборов учета размер платежа за коммунальные услуги энергетические и иные ресурсы , определяемый по нормативам потребления, на основании заявления домовладельца о снижении фактического объема и качества предоставляемых ресурсов уменьшается в порядке и на условиях, установленных на территории Санкт-Петербурга.

Плата по договору вносится домовладельцем ежемесячно, не позднее го числа следующего за оплачиваемым месяца. Размер платы, льготы по оплате, предоставленные домовладельцу в установленном порядке, сумма неустойки, определенная в соответствии с договором, и расчетный счет, на который вносятся платежи, указываются в счете, предъявляемом ежемесячно исполнителем. Перерасчет платы осуществляется исполнителем в случае несоответствия размера платы, указанного в счете, предъявленном домовладельцу, размеру платы, определяемому в соответствии с пунктом 5.

Сумма, указанная в счете, включает платежи, указанные в пункте 5. Изменения и дополнения вносятся в договор по соглашению сторон. Договор подлежит изменению в случае принятия закона, устанавливающего обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора. За несвоевременное внесение платежей, указанных в пункте 5. Убытки, понесенные сторонами в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязательств по договору, возмещаются виновной стороной в установленном порядке, а в случае, когда виновной стороной является исполнитель, - с учетом требований Закона РФ "О защите прав потребителей".

Ликвидацию последствий аварий, происшедших по вине домовладельца или совместно проживающих с ним членов его семьи, обеспечивает исполнитель за счет средств домовладельца. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение качества предоставления коммунальных услуг, если докажет, что оно произошло вследствие непреодолимой силы.

Домовладелец несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности". Договор заключен на неопределенный срок. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по договору, разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. По вопросам, не урегулированным договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

Договор составлен в двух экземплярах, первый из которых находится у исполнителя, второй - у домовладельца. Паспорт жилого помещения. Акт технического состояния жилого дома.

Условия предоставления коммунальных услуг. Расчетный счет N. С правилами пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории домовладелец ознакомлен. Жилое помещение находится в собственности. Помещение состоит из:. Высота потолков. Квартира оборудована:. Жилой дом сдан в эксплуатацию. Капитальный ремонт реконструкция проведен в. Количество этажей. Мусоропровод расположен.

Адрес дома. Год постройки. Серия дома. Материал стен. Материал перекрытий. Конструкция и материал кровли. Наличие подвала, полуподвала, техподполья. Наличие чердачного помещения.

Количество подъездов. Количество квартир. Площадь дома кв. Наличие видов инженерного оборудования. Год последнего ремонта. Площадь придомовой территории по видам и классам покрытия, газоны,. Межпанельные стыки. Фасад - балкон - эркер - лоджия - карниз - водоотводящее устройство. Лестничные марши, площадки. Системы инженерного оборудования: - отопление - горячее водоснабжение - холодное водоснабжение - канализация - вентиляция - газоснабжение - газоходы - дымоходы - электроснабжение - лифты - ДУ и ПП - мусоропроводы - КСКПТ внутридомовые сети связи и сигнализации - АППЗ.

Предоставление коммунальных услуг снабжение энергетическими и иными ресурсами производится в соответствии с правилами, установленными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

Качество коммунальных услуг, режим их предоставления и нормативные объемы их потребления соответствуют приведенным в приложении 1 справочном к настоящим условиям. Системы снабжения коммунальными услугами должны быть в постоянной готовности к обслуживанию домовладельца, за исключением времени перерывов: для проведения ремонтных и профилактических работ устанавливаются производителем услуг по согласованию с исполнителем в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, правилами технической эксплуатации, положениями о проведении текущих и капитальных ремонтов и другими нормативными документами, договорами о снабжении энергетическими и иными ресурсами между исполнителем и ресурсоснабжающими предприятиями ; на межотопительный период для систем отопления устанавливаются исполнителем ; в связи со стихийными бедствиями, а также чрезвычайными ситуациями, не зависящими от исполнителя и ресурсоснабжающих предприятий.

Вопросы, связанные с эксплуатацией жилого дома и находящегося в нем инженерного оборудования, разрешаются в порядке, предусмотренном договором, организациями, указанными в приложении 3 справочном к настоящим условиям. Размер платежа за коммунальные услуги определяется в соответствии с разделом 5 договора.

Вне зависимости от наличия приборов учета оплата коммунальных услуг производится непосредственно на расчетный счет исполнителя. В соответствии с частью 3 п.

Договор на проведение ремонтно-отделочных работ № Образец

Такой образец актуален в г. Скачать образец. При приеме заказа на ремонт помещения с Заказчиком, производится заключение договора, где прописываются ответственности сторон и гарантии.

Оплата производится частично, после окончания этапа работ. Заключив с нами Договор на ремонт Вы получите:. Высокое качество Выполнение в срок Приемлемые цены Гарантию на выполненные работы. Наши специалисты максимально быстро и качественно выполнят ремонтные работы любой сложности, учитывая Ваши материальные возможности и пожелания.

Выбирая нас, Вы доверяетесь нашему профессиональному опыту и многолетней практике. Предмет Договора. Заказчик обязуется обеспечить работы расходными и отделочными материалами, согласованными с Подрядчиком, согласно перечню строительных материалов. Подрядчик обязуется обеспечить работы расходными и отделочными материалами, порученными и согласованными с Заказчиком, согласно перечню строительных материалов. Заказчик обязуется соблюдать Порядок финансирования работ и приобретения материалов, согласованных с Подрядчиком.

Подрядчик обязуется соблюдать исполнение поэтапного графика работ. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы, согласно Сметы. По желанию Заказчика Подрядчиком могут быть приняты к исполнению дополнительные объемы и виды работ. Срок выполнения работ продлевается, стоимость работ корректируется, изменения вносятся в соответствующее дополнительное Соглашение к Договору.

Стоимость работ не включает НДС, поскольку Подрядчик находится на упрощенной системе налогообложения. На производство работ в Смете Прил. Порядок расчетов. В день доставки Заказчик оплачивает все поставленные и оплаченные Подрядчиком материалы.

Приемка работ Заказчиком производится в течение 2 дней после получения им сообщения от Подрядчика в т. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения грубых недостатков, которые должны быть незамедлительно устранены Подрядчиком. По завершении каждого этапа работ, последующий этап работ выполняется Подрядчиком после надлежащей оплаты Заказчиком выполненного этапа работ в течение не более 2 дней.

Сроки выполнения работ. Подрядчик вправе досрочно выполнить и сдать работы Заказчику. Обязанности и права сторон. Подрядчик обязан:. В связи с технологической необходимостью поверхности медленно сохнут и т. Исполнять полученные в ходе ремонта указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора. В случае нанесения ущерба в ходе работ Заказчику, возместить ущерб, как пострадавшей Стороне.

Своевременно обеспечивать работы необходимыми расходными и отделочными материалами по предварительной договоренности с Заказчиком. Заказчик обязан:. Оплатить работу Подрядчика, в случае надлежащего исполнения работ. К началу работ освободить помещение, в котором будут проводиться работы. Обеспечить помещения, в которых будут проводиться работы водоснабжением и электропитанием. Своевременно обеспечивать работы всеми необходимыми расходными и отделочными материалами. По требованию Подрядчика обеспечить необходимые условия для проведения работ, а именно: 5.

Обеспечить возможность отключение стояков системы отопления и водоснабжения, если будут проводиться сантехнические работы. Обеспечить работу лифта для погрузочно-разгрузочных работ. Обеспечить возможность доступа к объекту для всех членов бригады. Обеспечить возможность отключения электроснабжения.

Обеспечить своевременное согласование с контролирующими и эксплуатирующими организациями проводимых работ и необходимых перепланировок.

Подрядчик имеет право:. Отказаться от дополнительных работ, в случае если они не входят в сферу его деятельности или не могут быть выполнены по независящим от него причинам и в случае нарушения договора Заказчиком.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за соблюдением Субподрядчиком: регламента работ на объекте, предусмотренного приложениями к договору, качества выполненных работ, гарантийных обязательств.

Заказчик имеет право:. В случае грубого нарушения договора Подрядчиком, отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Заказчик обязан оплатить Подрядчику часть установленной цены, согласно Смете, за фактически произведенные объемы работ, поставленные и оплаченные Подрядчиком материалы. По договоренности с Подрядчиком, имеет право изменять перечень работ. В этом случае, услуги Подрядчика оплачиваются согласно фактически выполненным работам.

Также должны быть скорректированы и согласованы сроки окончания работ. Осуществлять надзор за качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их исполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов для Заказчика, при этом Заказчик не имеет.

Гарантийный срок устанавливается в 24 месяца. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, кроме недостатков которые произошли вследствие нормального износа объекта, усадки, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, другим, не зависящим от Подрядчика причинам.

Гарантийные обязательства не распространяются на материалы без сертификата, приобретенные Заказчиком самостоятельно или с помощью третьих лиц. Ответственность Сторон. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Расходные и отделочные материалы не должны приводить к ухудшению качества выполняемых работ. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, вызванных действием не-преодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые соответствующая сторона договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К таким событиям чрезвычайного характера относят: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные стихийные явления природы, война, военные действия или иные события непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в распоряжении сторон средствами не представлялось возможным.

Заключительное положение. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Подрядчика, другой хранится у Заказчика.

Реквизиты и подписи Сторон. Наша Миссия — создать красивый, современный, эстетичный интерьер - надежное и комфортное пространство для жизни, работы и отдыха Сделаем Эконом ремонт, стандартный ремонт, капитальный ремонт или Премиум в отдельной комнате, однокомнатной, двух- или трех- комнатной квартире, в хрущевке, в новостройке или в загородном доме. А так же выполним отдельные виды работ в квартирах и других помещениях. Мы в соц. Крылова д.

Стоимость Калькулятор. Срочный косметический, эконом ремонт! От 1 руб. Точная стоимость за ремонт квартиры определяется при составлении сметы с подробным описанием всех работ, в том числе скрытых. Отправить заявку на замер объекта. Toggle navigation Toggle navigation. Полезные статьи. Инфо для клиента. Мы Вконтакте. Договор на ремонт квартиры образец г. Цена работ 2. Подрядчик обязан: 5. Заказчик обязан: 5. Подрядчик имеет право: 5. Заказчик имеет право: 5. Осуществлять надзор за качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их исполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов для Заказчика, при этом Заказчик не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.

Ответственность Сторон 7. Поделится ссылкой с друзьями:. Полезные ссылки Правильный выбор шпаклевки Какие материалы нужны для начала ремонта Как выбрать бумажные обои Краски для фасада Отделка балкона Совмещённый санузел Как сэкономить на ремонте Натяжные потолки Какие обои выбрать Как декорируют натяжной потолок. О нас Наша Миссия — создать красивый, современный, эстетичный интерьер - надежное и комфортное пространство для жизни, работы и отдыха Сделаем Эконом ремонт, стандартный ремонт, капитальный ремонт или Премиум в отдельной комнате, однокомнатной, двух- или трех- комнатной квартире, в хрущевке, в новостройке или в загородном доме.

Обратная связь. Замер объекта. Копирование, размножение, распространение, перепечатка целиком или частично , или иное использование материала запрещено!

Заполните форму Мы Вам перезвоним в ближайшее время. Вступай к нам Вконтакте. Больше портфолио, смешные картинки на тему ремонта, быстрая обратная связь! Заявка на замер объекта. Наш сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя правильную и актуальную информацию.

Соглашаюсь на использование cookie.

Договор на ремонт квартиры образец 2019 г.

Договор подряда на ремонт квартиры — основной документ, необходимый для оформления отношений между заказчиком работ и исполнителем. Заключение договора исключительно выгодно обеим сторонам , поэтому не стоит пренебрегать его подписанием.

Этот юридический документ содержит все существенные условия оказания услуг по проведению ремонта — стоимость, объем и виды работ, сроки выполнения, ответственность сторон.

Если при выборе между строительной фирмой, индивидуальным предпринимателем и физическим лицом в качестве подрядчика на оказание услуг по ремонту квартиры вы остановились на последнем, не стоит отказываться от заключения договора, ведь он имеет юридическую силу независимо от статуса подписавших его лиц.

Обывателям до начала ремонтных работ редко приходит в голову позаботиться о четком закреплении способа разрешения некоторых вопросов:. Например, за ущерб, по неосторожности нанесенный имуществу заказчика либо соседей, не обеспечение сохранности стройматериалов, закупку и использование в работе некачественных материалов. Даты начала и окончания ремонта указываются обязательно.

Если работы осуществляются поэтапно, прописываются начальный и конечный сроки каждого этапа. Не относится к существенным условиям, однако рекомендуется указывать цены либо в тексте договора, либо в прилагаемой смете.

Если договор не содержит указание стоимости, то, в соответствии с законом, применяются средние цены, установленные в регионе за выполнение аналогичных работ.

Лучше четко прописать это условие в тексте договора, поскольку, согласно закону, этот процесс оформляется отдельным документом — актом, который подписывается и заказчиком, и подрядчиком.

При отсутствии акта в случае необходимости например, в суде доказать тот факт, что работы были выполнены и приняты заказчиком, будет невозможно. Но никто не запрещает указывать срок больше, чем указано в законе. Хороший мастер может давать гарантию до 5 лет! Важность включения в договор этого условия не требует объяснений. Многие ошибочно полагают, что договор действует только в рамках прописанного в нем срока.

Это неверно. Бывает так, что стороны не могут продолжать сотрудничество по тем или иным причинам. Для этого необходимо предусмотреть порядок расторжения договора. В заключении прописываются все ранее не описанные обстоятельства, способы внесения изменений в договор и список сопроводительной документации.

Закон предписывает заключать договоры между физическими лицами при цене сделки более 10 десяти тысяч рублей в простой письменной форме, не предполагающей заверения у нотариуса или другим способом. Собственноручное подписание — достаточное подтверждение того, что сделка заключена юридически грамотно. Если перечень выполняемых работ обширный, имеет смысл составить подробную смету с указанием их видов и стоимости.

Ее прикладывают к договору и заверяют подписями заказчика и подрядчика. После подписания сметы установленная цена уже не может быть изменена в одностороннем порядке. Во-первых, как было указано выше, договор, в котором не конкретизирован его предмет, признается незаключенным.

То есть, при возникновении спора или конфликта, такой договор не будет рассматриваться судом. Если виды работ детально не прописаны, доказать, о чем именно была договоренность с мастером, будет невозможно. Смета должна быть максимально подробной, с указанием видов работ, их количества, стоимости за единицу измерения и общую стоимость! Полезно утвердить образец акта сдачи-приемки работ.

Этот документ необходим для подтверждения того, что определенные работы были выполнены подрядчиком и приняты заказчиком. Также в акте можно прописать отдельный пункт с текстом расписки за получение денег подрядчиком. Если работы принимаются заказчиком без замечаний и он готов оплатить их стоимость подрядчику, факт сдачи-приемки работ и факт передачи денег исполнителю будут подтверждены одним документом.

Очень часто бывает так, что в процессе ремонта появляются работы, которые изначально не планировались или наоборот, что-то уже не надо делать. В связи с этим меняется состав работ, общая стоимость и даже сроки их выполнения. Все изменения следует задокументировать с помощью дополнительного соглашения , в котором указывается новая стоимость ремонта, сроки выполнения и утверждается новая редакция сметы. Соглашений может быть несколько: столько, сколько понадобится в процессе ремонта.

Дополнительное соглашение, так же как и договор, может иметь сопроводительную документацию приложения. По мере развития этого сайта, ко мне все чаще обращаются подписчики и посетители с просьбой помочь советом в различных вопросах ремонта и отделки. Вопросы порой задают очень сложные и интересные. Под каждую ситуацию статью не напишешь, поэтому я решил консультировать вас в индивидуальном порядке.

Благодаря вам, друзья, родилось новое направление моей любимой работы — делиться своим опытом и приносить пользу всем, кто переживает ремонт! Главная Организация ремонта Договор на ремонт квартиры: с физическим лицом, бланк. Автор статьи. Мнение эксперта. Юрисконсульт, практикую с года. Осуществляю полное юридическое сопровождение предпринимательской деятельности строительных компаний и ИП.

Оформление сделки выгодно как заказчику, так и подрядчику, ведь письменное закрепление договоренностей дает уверенность каждой стороне. Важно: поскольку перечисленные выше условия являются обязательными, неуказание их в договоре может повлечь его признание незаключенным. Стоит ли заключать договор на выполнение ремонтных работ? Да, обязательно стоит! Договор защищает права заказчика и является доказательством в суде. Не всегда. Если мастер знакомый и стоимость работ небольшая, необязательно их документировать.

Можно не заключать сам договор, но документировать факт оплаты выполненных работ расписка, акт приемки. Никогда не заключал, но сталкивался с низким качеством и срывом сроков. Был бы договор - подал бы в суд! Оцените статью! Рейтинг автора. Кожевникова Екатерина Сергеевна. Об авторе. Открыть в Instagram. Расписка в получении денег за ремонт квартиры: 6 образцов. Дополнительное соглашение к договору о ремонте квартиры: образец, как составить. Строители затягивают сроки ремонта квартиры: что делать, как не платить подрядчику, неустойка.

Задать вопрос эксперту. В ближайшее время мы опубликуем информацию.

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтные работы помещений в объеме, установленном в Сметной документации приложение 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью далее - Сметная документация далее - работы , а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ в пределах взятых на себя обязательств, сторонние организации в качестве субподрядчиков, при этом Подрядчик несет за деятельность этих организаций полную ответственность. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договором цену. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков производства работ.

Сторона, в обязанность которой входит обеспечение работ материалами, несет ответственность за качество и обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

При выполнении работ в отсутствие на объекте Заказчика не допускать нахождение на объекте посторонних лиц. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов в течение 5 рабочих дней, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

Осуществлять по завершении работ поверхностную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора. Своевременно за 3 дня предупреждать Заказчика о возможности нарушения технологического процесса в том числе в связи с отсутствием материалов.

Обеспечить строительную готовность объекта и отдельных видов работ для производства Подрядчиком порученных ему по договору работ не позднее дня начала работ. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим договором. Заказчик приступает к приемке выполненных работ или этапа работ по факту получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

Сдача выполненных работ или этапа работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. В случае отказа одной из сторон подписать акт в нем делается пометка об этом и акт подписывается другой стороной с правом на обжалование в суде.

Гарантийный срок устанавливается в 12 месяцев. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, кроме недостатков, которые произошли вследствие нормального износа объекта, усадки, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами; обязан их устранить за свой счет в течение 28 дней.

Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком на основании акта сдачи—приемки выполненных работ в соответствии с объемами работы и стоимостью каждого этапа работы.

Оплата каждого этапа работы производится в пятидневный срок после подписания акта сдачи- приемки каждого этапа работы. Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, и это приведет к задержке выполнения работ, Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период. Недостатки, допущенные не по вине Подрядчика, устраняются им за отдельную оплату в сроки, оговоренные сторонами в дополнительном соглашении.

Подрядчик вправе отказаться от выполнения таких работ, если устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего договора либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

В случае обнаружения в ходе выполнения Договора скрытых дефектов или работ, не учтенных в Договоре по объективным причинам не по вине Подрядчика, Подрядчик имеет право потребовать заключения дополнительного соглашения на данные работы или прекращения договорных взаимоотношений с полной компенсацией произведенных затрат.

При заключении соглашения на дополнительные работы, по согласованию с Подрядчиком, сроки окончания работ увеличиваются на период проведения дополнительных работ. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба третьим лицам, если он возник по его вине в ходе выполнения работ по настоящему Договору, а также в период гарантийной эксплуатации объекта вследствие дефектов, вы званных результатом выполненных им работ.

В случае задержки в технологическом процессе проведения работ по вине Заказчика в том числе в связи с отсутствием Чистовых материалов , срок выполнения работ Подрядчиком по настоящему договору продлевается, о чем составляется и подписывается Сторонами дополнительное соглашение к настоящему договору.

Подрядчик несет ответственность за порчу материалов и имущества Заказчика на время проведения ремонта. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон или протоколом, становящимися с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

Предоставления Заказчиком материалов, которые нельзя использовать без ухудшения качества выполняемых работ и отказа Заказчика от их замены. Задержки Заказчиком расчетов за выполненные работы более чем на 5 дней, если выполнение объема работ предполагает два и более этапов. При расторжении договора по инициативе одной из сторон, Подрядчик обязан передать Заказчику результаты незавершенной работы, а Заказчик обязан компенсировать Подрядчику произведенные затраты.

Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы стихийных бедствий, наводнений, военных действий, гражданских беспорядков, изменений законодательных актов РФ или иных обстоятельств, находящихся вне объективного контроля сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на изменение условий исполнения настоящего Договора.

Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельств. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна при наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы немедленно известить об этом другую сторону в письменной форме.

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется: 5. При выполнении работ обеспечить выполнение установленных правил техники безопасности.

Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов в течение 5 рабочих дней, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта 5. Для реализации настоящего договора Заказчик обязуется: 6. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях: Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью. Оставьте заявку и мы с вами свяжемся. Как к вам обращаться? Что вас интересует? Даю согласие на обработку персональных данных.

Договор подряда на ремонт квартиры

Не каждый самостоятельно может провести ремонт квартиры. Именно поэтому лучшим решением будет обратиться за помощью к настоящим профессионалам своего дела. Но если вы хотите обезопасить себя — заключите договор подряда на ремонт квартиры.

Такой образец актуален в г. Скачать образец.

Об утверждении примерной формы договора с собственником жилого помещения квартиры, комнаты на техническое обслуживание и ремонт жилого помещения, общего имущества дома и предоставление коммунальных услуг. В целях реализации Концепции реформ в жилищной сфере, одобренной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от Утвердить примерную форму договора с собственником жилого помещения квартиры, комнаты на техническое обслуживание и ремонт жилого помещения, общего имущества дома и предоставление коммунальных услуг согласно приложению. Руководителям районных жилищных агентств руководствоваться утвержденной настоящим распоряжением примерной формой договора. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета - директора Департамента недвижимого имущества. Председатель Комитета М. Приложение к распоряжению Комитета по управлению городским имуществом от Примерная форма. Вариант 2.

Образец договора на ремонт или отделку квартиры в Москве и Подмосковье строительной компании Строй-Комфорт.  Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Приложении №1 к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью, в установленный договором срок на объекте по адресу: _местонахождение объекта работ). Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в Приложении №1 к настоящему договору, собственными силами с использованием материалов Заказчика.

Договор на ремонт квартиры: с физическим лицом, бланк

Ремонт квартиры требует ответственного подхода к его выполнению и больших денежных затрат. Правильно составленный договор поможет сторонам решить возможные разногласия при его выполнении и дальнейшем приёме заказчиком. Договор на ремонт квартиры относиться к договорам бытового подряда, который регламентируется ст. Согласно ст. Согласно этой же статьи договор бытового подряда относится к разряду публичных договоров, а поэтому к нему применяются правила ст. Основными характеристиками публичного договора являются:. То есть если вы обращаетесь в фирму специализирующуюся на ремонте квартир с просьбой заключить с вами контракт на ремонт вашей квартиры, то подрядчик не имеет права отказывать вам в его заключении. До заключения договора подрядчик обязан по требованию заказчика предоставить исчерпывающую информацию по услугам, которые он предоставляет.

Договор на ремонтные работы

Ремонт квартиры всегда связан с финансовыми издержками и, при этом, требует внимательного отношения к его осуществлению. От грамотно составленного договора будут зависеть возможные претензии по его осуществлению и последующему расчету с Исполнителем. Договор на ремонт квартиры ДРК является соглашением бытового подряда, регламентируемого ст. Согласно ст. В данном варианте, к предмету соглашения относятся ремонтные работы в квартире. В этом разделе документа, как правило, отображается адрес жилого помещения где требуется осуществить ремонт , цена, с возможной ссылкой на смету если она выполнена проектной организацией.

Договор подряда на ремонт квартиры — основной документ, необходимый для оформления отношений между заказчиком работ и исполнителем. Заключение договора исключительно выгодно обеим сторонам , поэтому не стоит пренебрегать его подписанием.

Подрядчик обязуется произвести строительно-отделочные работы в помещении по адресу: г. Подрядчик проводит строительно-отделочные работы своими силами, инструментами и механизмами, при необходимости подбирает для выполнения субподрядных работ строительные организации. По завершении работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает по Акту сдачи-приемки выполненную Подрядчиком работу.

.

.

Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. helmdenre

    Да я под пытками такого не скажу!

  2. Януарий

    Добрый вечер! разъясните пожалуйста как работает в украине Charge back? украинские банки, в особенности их мелкие сотрудники либо не знают вообще либо пытаются увиливать.

© 2018-2021 sunchess.ru