+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Типовой договор ремонт жилого помещения образец 2019

Типовой договор ремонт жилого помещения образец 2019

Заключение договора между собственником жилья и нанимателем — это обязательное действие, призванное урегулировать взаимоотношения, установить права и обязанности. Договор найма — документ, согласно которому владелец жилого помещения наймодатель обязуется на возмездной основе передать во временное пользование нанимателю объект недвижимости для проживания. Согласно законодательству РФ существенным условием соглашения о найме жилья является предмет договора. В нем максимально точно должен быть описан объект недвижимости, который передается нанимателю.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор на ремонт квартиры

Заключение договора между собственником жилья и нанимателем — это обязательное действие, призванное урегулировать взаимоотношения, установить права и обязанности. Договор найма — документ, согласно которому владелец жилого помещения наймодатель обязуется на возмездной основе передать во временное пользование нанимателю объект недвижимости для проживания. Согласно законодательству РФ существенным условием соглашения о найме жилья является предмет договора.

В нем максимально точно должен быть описан объект недвижимости, который передается нанимателю. Предметом сделки может быть только изолированное помещение, которое пригодно для проживания на постоянной основе согласно статье Гражданского кодекса РФ. В том случае, если этот раздел не будет включен в текст договора — он будет признан недействительным. Сторонами соглашения о найме жилья являются наниматель тот, кто получает во временное пользование объект недвижимости и наймодатель владелец помещения.

Наймодателем может стать любой из субъектов гражданского права, который имеет соответствующие права на объект недвижимости и является дееспособным.

Согласно статье ГК РФ нанимателем в этой сделке может выступить только дееспособный гражданин являющийся физическим лицом. Сторонами сделки при социальном найме являются органы местной власти и физическое лицо. Договор социального найма может быть заключен только в отношении жилья, которое находится во владении государства в тех случаях, когда наниматель соответствует определённым условиям, т.

Если принимает участие юрлицо Справка: Если одной из сторон договора выступает юридическое лицо, то договор найма заключить невозможно — следует составлять договор об аренде квартиры.

Подробнее про отличия найма и аренды можно прочитать здесь. Одной из сторон является владелец жилого помещения и его доверенное лицо наймодатель , который принимает на себя обязательства по предоставлению другому участнику сделки нанимателю помещения, пригодного для проживания, за установленную плату для владения и пользования в течение всего срока действия соглашения согласно пункту 1 статьи ГК РФ.

Нажмите здесь , чтобы узнать больше. Составляется в том случае, когда наниматель и владелец жилья достигли согласия, но сделка в текущий момент времени невозможна. Документ должен быть составлен в простой письменной форме. Определяет условия передачи собственником жилья объекта недвижимости во временное пользование нанимателю на возмездной основе в соответствии со статьями , и ГК РФ. Скачайте бесплатно образцы и узнайте как правильно заполнить типовой бланк найма жилого помещения гражданином у гражданина:.

Упрощенный Должен быть составлен в простой письменной форме и заверен подписями участников сделки. Используется в тех случаях, когда участники сделки хорошо знакомы между собой, либо речь идет о найме бюджетного жилья.

С описью мебели и бытовой техники Опись имущества является приложением к основному договору. В этом документе должно быть перечислено все имущество, которое передаётся квартиранту на срок действия договора найма. После окончания срока действия основного договора переданное нанимателю имущество должно быть возвращено владельцу в исправном состоянии в соответствии с составленной описью. В счет ремонта Ремонт в счет платы за найм жилья должен быть прописан в дополнительном соглашении к основному договору.

В доп. С пролонгированием Данный тип соглашения составляется на неопределенный срок и неограничен во времени. Условия его расторжения должны быть оговорены отдельным пунктом. В соответствии с ними соглашение расторгается спустя 60 дней после оповещения сторон о предстоящем разрыве. Непрекращенный договор пролонгируется на тот же срок и на тех же основаниях, что и был заключен впервые. С правом выкупа Такой тип сделок предусмотрен главами 30 и 34 ГК РФ и совмещает в себе признаки сделок найма и купли-продажи.

В соответствии с заключенным договором собственник жилья принимает на себя обязательства по передаче нанимателю жилого помещения в обмен на получение оговоренной платы в установленные сроки. Дополнительно указываются условия передачи права жилья от собственника к нанимателю:. Договор безвозмездного найма заключается в тех случаях, когда собственник помещения не планирует взимать с нанимателя плату за найм.

Освобождение от платы за найм не снимает обязательств по оплате коммунальных услуг. Порядок их оплаты должен быть описан в тексте соглашения отдельным пунктом.

Про налоги при сдаче жилплощади можно прочитать здесь. С залогом. Залог — это оговорённая участниками сделки сумма, которая служит гарантией сохранности имущества и исполнения нанимателем своих обязательств. Залог возвращается нанимателю в том случае, когда у наймодателя нет претензий из-за порчи имущества. Сумма залога вносится однократно. Факт передачи средств должен сопровождаться составлением расписки.

Читайте про аренду с залогом тут. Сдача в поднаем предусмотрена статьей 76 ЖК РФ. Для заключения договора необходимо обратиться к собственнику помещения органам местного самоуправления для получения письменного согласия на предоставление жилья.

Для этого необходимо составить заявление и направить его в адрес руководителя местной администрации. Этот документ должен быть подписан всеми лицами, которые указаны в заключенном ранее договоре социального найма, а также предполагаемыми нанимателями. Особенностью оформления договора найма в отношении части объекта недвижимости, в т. К соглашению предъявляются требования в соответствии со статьей 35 ГК РФ. Если собственников больше одного — необходимо заручиться письменным согласием каждого из них.

Разрешение от соседей, управляющей компании или других органов не требуется, собственник имеет право самостоятельно и в полном объеме распоряжаться принадлежащим ему объектом недвижимости.

В договоре отдельным пунктом должны быть описаны условия пользования общими помещениями— туалетом, ванной комнатой и кухней. На какой срок заключается? По законодательству Российской Федерации краткосрочным признается договор, срок действия которого не превышает 12 месяцев.

К краткосрочному наему не применяются отдельные правила согласно статье ГК РФ. Читайте в отдельной статье как правильно оформить такой договор. Долгосрочные Договор найма является долгосрочным, если срок его действия составляет от 1 года до 5 лет. Бессрочный договор найма предусматривает передачу жилья во владение и пользование на неопределённый срок. Таким соглашением является договор социального найма — он может быть расторгнут только в судебном порядке в том случае, если будут иметь место основания установленные законодательством РФ.

Детально вопрос пролонгации обсуждаем тут. Регистрировать договор найма в Росреестре необходимо только в том случае, когда срок его действия составляет более 12 месяцев. Если жилье сдается на меньший срок — регистрировать соглашение нет необходимости. Составляется для подтверждения факта передачи средств от нанимателя владельцу жилья. Документ не имеет строго установленной формы и должен быть написан от руки. Это позволит в случае возникновения споров провести графологическую экспертизу для доказательства факта написания текста именно наймодателем.

Узнайте как правильно оформить расписку. Узнайте больше про акт в этой статье. Справка: детально этот процесс рассмотрен в статье по ссылке. Соглашение о найме жилого помещения — обязательное условие совершения сделки. Этот документ позволяет свести риски нанимателя и собственника жилья к минимуму. Этот момент не совсем понятен. Это получается, что, скажем, инвалид, не может заключить договор и снять себе жилье?

В чем причина такого ограничения? Эх, мне бы такой вопрос вчера на экзамене Ну причем здесь инвалид? Дееспособный — это юртермин, буквально: имеющий право на юридические действия. Например, малолетние по понятным причинам таковыми не являются. Если человек не состоит на лечении в ПНД псих-нерв-диспансер а например является инвалидом-опорником или по зрению, то никаких ограничений у него нет. Не переживайте.

Возможна и нотариальная форма составления текста данной сделки. Помимо необходимости платить за работу нотариуса она содержит положительный момент для нанимателя. По такому договору можно регистрироваться в жилье без согласия владельца.

Нажмите, чтобы отменить ответ. Главная Эксперты портала. Просто о сложном: как правильно оформить договор найма жилого помещения, виды, образцы и бланки документов. Скачать бланк заявления на заключение договора социального найма жилого помещения Скачать образец заявления на заключение договора социального найма жилого помещения.

Справка: Если одной из сторон договора выступает юридическое лицо, то договор найма заключить невозможно — следует составлять договор об аренде квартиры. Скачать бланк договора аренды квартиры Скачать образец договора аренды квартиры. Скачать образец предварительного договора найма жилого помещения. Скачать и распечатать бланк типового договора найма жилого помещения между физическими лицами Скачать образец — пример заполнения договора найма квартиры между физическими лицами.

Скачать бланк простого договора аренды квартиры Скачать самый простой образец договора аренды квартиры. Скачать бланк описи имущества Скачать образец описи имущества.

Скачать бланк дополнительного соглашения к договору аренды о зачете стоимости ремонта в счет оплаты Скачать образец дополнительного соглашения к договору аренды о зачете стоимости ремонта в счет оплаты. Скачать бланк договора найма жилого помещения с пролонгированием. Скачать бланк дополнительного соглашения к договору о продлении срока найма Скачать образец дополнительного соглашения к договору о продлении срока найма. Скачать бланк договора найма жилого помещения с правом выкупа. Cобственник освобождается от уплаты подоходного налога.

Скачать типовой бланк договора безвозмездного найма жилого помещения Скачать образец договора безвозмездного найма жилого помещения Скачать бланк договора безвозмездного найма квартиры с последующим выкупом. Скачать бланк договора аренды квартиры с залогом Скачать образец договора найма квартиры с залогом.

Договор поднайма комнаты в коммунальной квартире предоставленной по договору социального найма Договор найма жилого помещения комнаты в студенческом общежитии.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу: , именуемый в дальнейшем Объект, согласно проектно сметной документации, прилагаемой к настоящему договору и пожеланиями Заказчика, выраженными в письменной форме. Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика. Сроки выполнения работ составляют с момента начала работ на объекте.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу: , именуемый в дальнейшем Объект, согласно проектно сметной документации, прилагаемой к настоящему договору и пожеланиями Заказчика, выраженными в письменной форме.

Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика. Сроки выполнения работ составляют с момента начала работ на объекте.

В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности. В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнениями к настоящему Договору.

Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы согласно смете и материалы согласно перечню. К моменту начала работ по настоящему Договору обеспечить надлежащую подготовку Объекта для своевременного начала работ, нормального их ведения и завершения в срок.

В срок не позднее дней со дня письменного представления рассматривать извещения, уведомления и другие документы, представляемые Подрядчиком в связи с выполнением его обязательств по настоящему Договору.

Предоставить Подрядчику помещение для складирования материалов и бытовое помещение для рабочих. Обеспечить возможность отключение стояков отопления и водоснабжения, опрессовки системы, если будут проводиться сантехнические работы.

Совместно с представителем Подрядчика подписать акт приемки объекта для производства работ по настоящему Договору. Приступить к выполнению работ по настоящему Договору в срок не позднее дней с момента получения авансового платежа Заказчика. Выполнить своими силами и техническими средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором. Обеспечить выполнение ремонтных работ в соответствии с требованиями действующих в России Строительных норм и правил СНиП , правилами Госгортехнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, санитарными нормами и правилами производства работ в г.

По окончании работ, в течение дней на Объекте передать строительную площадку освобожденной от строительного мусора и техники. Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору, требующих специальных лицензий и разрешений.

При этом ответственность за качество и сроки выполняемых такими лицами работ несет Подрядчик. Авансовый платеж входит в общую стоимость работ. Удержанные суммы выплачиваются при окончательном расчете за выполненные работы. Окончательный расчет производится после подписания обеими сторонами акта приема-сдачи работ, не позднее дней после подписания акта. В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий по качеству предъявленной работы, Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты за свой счет, если эти недостатки и дефекты не являются следствием применения некачественных материалов, предоставленных Заказчиком.

Наличие недостатков и дефектов, а также сроки и порядок их устранения определяется двусторонним актом Заказчика и Подрядчика. Гарантии качества работы Подрядчика, предусмотренные действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ, распространяются только на результаты работ, выполняемых Подрядчиком и привлеченными им третьими лицами в соответствии с условиями настоящего Договора.

Гарантийный срок на результаты работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, устанавливается — с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Подрядчиком работ. В случае обнаружения в пределах предусмотренного п. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут материальную ответственность в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ.

Подрядчик несет полную ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам в связи с производством работ по настоящему Договору, если такой ущерб является следствием ненадлежащего выполнения им своих обязательств.

Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия на территории исполнения Договора, гражданские волнения, эпидемии, стихийные бедствия и другое.

Наступление обстоятельств по п. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств, должна письменно известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств. При отсутствии такого извещения эта сторона не может ссылаться на наличие таких обстоятельств. Если форс- мажорные обстоятельства действуют на протяжении подряд, настоящий Договор может быть расторгнут сторонами путем письменного уведомления другой стороны, при этом стороны обязаны произвести взаиморасчеты, исключающие претензии друг к другу.

Все споры и разногласия, которые могут иметь место в процессе исполнения сторонами настоящего Договора, стороны разрешают путем переговоров, а при невозможности достижения согласия — в арбитражном суде г. По взаимному согласованию сторон для разрешения возникших споров и разногласий, в качестве третьих лиц, могут быть привлечены представители компетентных организаций, разъяснения которых по спорным вопросам могут быть признаны сторонами исчерпывающими.

Расходы по привлечению таких лиц для разрешения спорных вопросов несет сторона, доводы которой будут признаны неверными. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по взаимному письменному соглашению сторон на условиях, предусмотренным действующим законодательством РФ. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае остановки Заказчиком выполнения работ по настоящему Договору по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок более одной недели.

Сторона, решившая расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным п. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.

Настоящий Договор может быть изменен или дополнен. Любые изменения и дополнения настоящего Договора имеют силу только в том случае, если они согласованы сторонами и оформлены в письменном виде. В процессе действия настоящего Договора стороны руководствуются законодательством РФ.

Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях законодательства, которые могут существенно повлиять на выполнение условий настоящего Договора. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Добавить сайт в закладки.

Договор комиссии Договор оказания услуг Договор залога Договор авторского заказа Договор управления имуществом Договор коммерческой концессии Договор лизинга Другие документы. Калькулятор пеней по налогам. Сумма прописью. Договор на ремонт квартиры Образец типового договора подряда на ремонт квартиры, применим как между физическими лицами, так и для заключения с юридическим лицом.

Возможно, вам пригодится:. Подрядчик Юр. Вопросы и комментарии:. Николай от 21 марта Можно ли данный договор ремонта квартиры заключить между физическими лицами? Курс ЦБ РФ с Пользовательское соглашение.

Договор подряда на ремонт квартиры

В соответствии со статьей Гражданского кодекса РФ, по условиям соглашения подряда, одна из сторон принимает на себя обязательство произвести ремонтные работы в квартире, при этом обязанностью заказчика является оплата выполненного объема работ.

Эта же статья говорит о том, что соглашения бытового подряда включаются в разряд публичных, в связи с чем, к ним применимы правила, установленные статьей Гражданского кодекса РФ. Последний пункт подразумевает, что при обращении в адрес фирмы, специализирующейся на проведении ремонта жилья, с просьбой о заключении отдельного контракта для выполнения ремонтных работ в жилье, у подрядчика нет права отказать в оформлении такой сделки. До того, как оформить соглашение, заказчик может потребовать от подрядчика ознакомить его с полной информацией о предоставляемых услугах, заказать которые он планирует.

Предоставление запрашиваемых данных — прямая обязанность подрядчика. Важный момент! Ответственным за предоставление заказчику информации является именно подрядчик. Нарушением, в этом случае, будет предоставление недостоверных либо неполных сведений и любые недостатки, появившиеся в результате подобных действий подрядчика, вследствие того, что заказчик не получил изначально надлежащую информацию, или же был неверно информирован подрядчиком. При доказательстве наличия вины подрядчика, у заказчика будет полное право потребовать незамедлительного расторжения соглашения с возмещением всего объема убытков, причиненных в результате выявленных нарушений.

Если подрядчик не исполнит свои обязательства в рамках соглашения, это грозит ему применением правил, установленных статьями Гражданского кодекса РФ. Данные правила предусматривают, что заказчик может потребовать провести все работы за счет виновного подрядчика или же настоять на полном возмещении причиненного материального ущерба. Ряд обязанностей заказчика может не предусматриваться гражданским законодательством, однако, закрепляться в условиях соглашения.

Это означает, что они также будут обязательны для выполнения. Преимущественно разговор ведется о требовании сохранения его имущества, своевременной передаче материалов для отделочных и строительных работ и соблюдении сроков приемки проведенных работ. Статья Гражданского кодекса РФ определяет, что если подрядчик при выполнении ремонтных работ в квартире использует свои материалы, то общая цена за услуги содержит в себе и затраты на стройматериалы, которые были приобретены подрядчиком в целях завершения работ.

При таких обстоятельствах, подрядчик самостоятельно обеспечивает доставку материалов и условия для их хранения на месте. Когда все материалы для ремонта обеспечиваются непосредственным заказчиком, в соответствии со статьей Гражданского кодекса РФ, подрядчик обязуется информировать заказчика о списке таких материалов, необходимых ему для проведения всего комплекса работ должно указываться наименование материала, его цена и описание.

Приемка завершенного объема работ выполняется в соответствии с актом. Статья Гражданского кодекса РФ устанавливает, что если при приемке работ заказчик обнаружит недоработки, подрядчику отводится определенное время для полного их устранения. При выявлении существенных дефектов по завершению работ, их устранение подрядчиком должно проводиться за свой счет, либо при использовании собственных материалов.

Невыполнение подобного требования предоставляет заказчику законное право возместить убытки или же потребовать частичного возврата выплаченных им средств. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно!

Или позвоните нам по телефонам:. Образец договора здесь. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтные работы помещений в объеме, установленном в Сметной документации приложение 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью далее — Сметная документация далее — работы , а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора. Цена Договора может быть изменена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема работ, качества работ и иных условий договора;.

Заказчик оплачивает работы Подрядчика, выполненные в соответствии с настоящим Договором, путем перечисления Цены Договора на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в ст.

Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 14 настоящего Договора.

Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с Календарным планом Графиком выполнения работ приложение 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью далее — Календарный план.

Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Договором порядке. После завершения выполнения работ, предусмотренных Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии с Календарным планом.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. Не позднее 15 пятнадцати рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ, акт приемки выполненных работ по унифицированной форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Договора являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Договором.

В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 двух рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. Не позднее 30 тридцати календарных дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки штрафа, пени от Подрядчика направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 тридцати календарных дней с даты получения претензионного письма неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.

При неоплате Подрядчиком неустойки штрафа, пени в течение 10 десяти календарных дней с даты истечения срока для оплаты неустойки штрафа, пени , указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.

В течение 40 сорока календарных дней с даты фактического исполнения обязательства Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки штрафа, пени за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, а именно потребовать оплаты неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки штрафа, пени в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора. Не допускать расторжения Договора по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки штрафа, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и Подрядчиком такая неустойка штраф, пеня не оплачена.

В случае если окончание срока действия Договора повлекло прекращение обязательств Сторон по Договору, но при этом имеются основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки штрафа, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору:.

В течение 10 десяти календарных дней с даты окончания срока действия Договора направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 тридцати календарных дней с даты получения претензионного письма неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

При неоплате в установленный срок Подрядчиком неустойки штрафа, пени не позднее 10 десяти календарных дней с даты истечения срока для оплаты неустойки штрафа, пени , указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Сметной документации и Акту сдачи-приемки работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке и наличии оснований требовать от Подрядчика оплаты неустойки штрафа, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору:.

В течение 10 дней с даты окончания срока действия Договора направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

При неоплате в установленный срок Подрядчиком неустойки штрафа, пени не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки штрафа, пени , указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ и иных установленных по настоящему Договором для приемки работ документов на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с п.

Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц — субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием, допусками, лицензиями, разрешениями и т. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Договором. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Договора.

Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Договора. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.

Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 трех календарных дней после приостановления выполнения работ.

Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 пяти календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре. Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ; согласовывать проекты производства работ субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения календарного графика субподрядными организациями.

В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Договору. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба либо погасил причиненный ущерб по аналогичным договорам. Договор на оказание услуг по ремонту квартиры. Как проводится текущий ремонт, читайте тут.

Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в п. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы составляет 6 шесть месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик в случае, если не докажет отсутствие своей вины обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.

Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате стоимости работ Подрядчика за тот или иной отчетный месяц в пределах Цены Договора Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате стоимости работ за соответствующий отчетный месяц начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате стоимости работ за соответствующий отчетный месяц в пределах Цены Договора.

Пени устанавливаются в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы. Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям, установленным пунктом 5. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, включая просрочку оплаты выполненных работ за тот или иной отчетный период в пределах Цены Договора, Заказчик обязан в течение 5 пяти банковских дней после получения от Подрядчика соответствующего уведомления уплатить Подрядчику штраф в размере:.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки штрафа, пени или, по своему усмотрению, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки штрафа, пени.

В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств последний в течение 5 пяти банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает заказчику неустойку в размере 30 тридцать процентов от суммы невыполненных работ, предусмотренных Договором. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки штрафа, пеней , если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов излишнего получения Подрядчиком денежных средств последний обязуется осуществить возврат Заказчику излишне полученных денежных средств в течение 5 пяти банковских дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика.

Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:. При существенном нарушении Договора Подрядчиком. Нарушение признается существенным в установленном законодательством порядке. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным планом, более чем на 10 десять рабочих дней.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Договора. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. В случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика — юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства.

Типовой договор подряда на ремонт жилого помещения (бытовой заказ)

Ремонт квартиры требует ответственного подхода к его выполнению и больших денежных затрат. Правильно составленный договор поможет сторонам решить возможные разногласия при его выполнении и дальнейшем приёме заказчиком. Договор на ремонт квартиры относиться к договорам бытового подряда, который регламентируется ст. Согласно ст. Согласно этой же статьи договор бытового подряда относится к разряду публичных договоров, а поэтому к нему применяются правила ст.

Основными характеристиками публичного договора являются:. То есть если вы обращаетесь в фирму специализирующуюся на ремонте квартир с просьбой заключить с вами контракт на ремонт вашей квартиры, то подрядчик не имеет права отказывать вам в его заключении.

До заключения договора подрядчик обязан по требованию заказчика предоставить исчерпывающую информацию по услугам, которые он предоставляет.

Информация в обязательном порядке должна включать в себя:. Подрядчик несёт ответственность за предоставление заказчику неполной или недостоверной информации, а также за те недостатки, которые возникли в связи с тем, что заказчик был лишён необходимой ему информации, либо введён в заблуждение полученной от подрядчика информацией.

Если вина подрядчика будет доказана, то заказчик имеет полное право требовать расторжения договора в одностороннем порядке и возмещения всех убытков понесённых по вине подрядчика. Кроме того, в случае невыполнения подрядчиком своих обязательств по договору к нему могут быть применены правила ст. Обязанности заказчика не предусмотрены гражданским кодексом РФ, но могут быть закреплены в договоре, что делает их обязательными для исполнения.

Как правило, это требования о сохранности его имущества и своевременном предоставлении необходимых строительных и отделочных материалов, а также своевременного приёма выполненных работ. В таком случае доставка материалов и их хранение остаётся полностью на совести подрядчика. Если материалы на ремонт предоставляются самим заказчиком, то согласно ст. Приём выполненных работ может быть осуществлён по акту. Если обнаруженные дефекты окажутся существенными, то подрядчик должен безвозмездно устранить их, с использованием своих материалов.

Если это требование не будет выполнено, то заказчик имеет право на возмещение убытков, либо частичный возврат произведённой им оплаты работ. Качественно выполнить ремонтные и отделочные работы своими силами с использованием специального инструмента и оборудования. Обеспечивать гарантийное обслуживание выполненных работ на срок 1 год с момента их фактического завершения.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, не позволяющие продолжить нормальное использование помещений до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется исполнителем за свой счёт. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом. В обязанности Исполнителя не входят следующие виды работ: отключение стояков, в т. Обеспечивать необходимые условия и устранить препятствия для проведения работ мебель, предметы быта , предохранять имущество от загрязнения строительными материалами.

Принимать выполненные работы и или их часть, — не позднее следующего дня после их фактического завершения, подписать Акт сдачи-приёмки работ. В случае предоставления Заказчиком некачественного или несоответствующего материала, приостанавливать данный вид работ.

Страховать в организации, имеющей на то разрешение, риски, связанные с выполнением ремонтных работ. При наличии уважительных причин Заказчик вправе во всякое время до окончания работ отказаться от договора, уплатив Исполнителю вознаграждение за выполненную часть работ и возместив ему убытки, причинённые расторжением договора, размер которых определен в п. Исполнитель несёт материальную ответственность за испорченный материал Заказчика в пределах его стоимости. В случае повреждения коммуникаций и оборудования Заказчика по вине Исполнителя, последний восстанавливает утраченное за свой счёт.

Исполнитель не несёт материальную ответственность в случае обстоятельств форс-мажора обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, действий третьих лиц, изменения законодательств, социально-экономических и политических условий и т.

Исполнителем не осуществляется гарантийное обслуживание при неправильной эксплуатации помещений Заказчиком и или третьими лицами. Исполнителем не осуществляется гарантийное обслуживание работ, выполненных по технологии, предложенной Заказчиком, а также не принимаются претензии по качеству данных работ.

Данные выплаты производятся Заказчиком не позднее третьего дня после расторжения договора. Заказчик производит поэтапную оплату в зависимости от количества выполненных работ. Окончательный платёж производится Заказчиком не позднее второго календарного дня после подписания конечного Акта о приёме работ.

В случае, если дополнительные работы необходимы в процессе производимых работ, но не учтены в смете по причине невозможности их заведомого определения, они дополнительные работы также подлежат оплате Заказчиком. Смета на дополнительные работы утверждается сторонами до их выполнения. Договор может быть расторгнут сторонами досрочно по обоюдному согласию Исполнителя и Заказчика либо в соответствии с п. При досрочном расторжении договора по совместному решению сторон, произведённые работы сдаются Заказчику, который уплачивает стоимость выполненных работ в объёме, определяемом сторонами совместно, руководствуясь утверждёнными сметами.

Разногласия по договору решаются сторонами путём проведения переговоров, а в случае не достижения компромисса, — по соответствующему законодательству РФ. Акты сдачи-приёма работ, сметы, протоколы разногласий, прочие приложения и дополнения к договору являются его неотъемлемой частью. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Настоящий договор вступает в юридическую силу с даты его подписания до полного выполнения обязательств сторонами. Если вы хотите оставить комментарий с оценкой , то вам необходимо оценить документ вверху страницы. Пункт договора 4. Почему не прописаны штрафные санкции исполнителю? Хороший договор, но не хватает штрафных санкций к исполнителю за некачественно выполненную работу. Со строителями это сплошь и рядом. Хорошо структурирован, очень полезно, спасибо.

Можно дополнить допсоглашениями с этапами, включив в них объем работ, сроки, требования к качеству, лучше в форме чек-листов. Если есть ответственность сторон, то зачем выделять отдельно "Ответственность Заказчика"? Дебильный договор. Его кредо: сделать легко и быстро.

Замутить любовь с хозяйкой в постели, набраться положительный впечатлений, покушать, отдохнуть. Договор дрянь, состоящий из возвышенных эпитетов: арбитражный суд, конфликт интересов, юридические адреса швейцарских счетов. Автор этого опуса - полный мудак. В жизни вне государства ты нанимаешь людей, которых видишь первый раз это один, два, три прохиндея , который начинают сразу критиковать правильно прежнее, а себя расхваливать.

Пару-три дня для рекламы они что-то делают. В общем пиарят себя. А потом это - пьянь и дрянь. Потом ваша стройка века пойдет наперекосяк. Вы закаиватесь, что это вы их привели. Жена вас обвиняет что вы были дураком и дураком остались. Так как вы бесхарактерны, вы добрый. Они могут вам насрать под ковры, украсть серебро, зарядное, оставить мусор, отомстят- уйдут - все отвалится. Они периодически исчезают на несколько дней, или на пару недель.. Кто писал эту форму договора тот плавал в засранном социалистическом тумане безответсвенности начальников.

Когда главное было написать бумага, а что потом- дело второстепенное. Страна была наполнена академиками и профессорами, а проектировалось хреново и строилось еще хуже. Зато дебильная пропаганда поливала грязью другие страны. Чем больше вы будете рабов кормить, лебезить перед ними, тем больше ваш поезд отношений будет углублятьса в темный туннель криминала. Вы нанимаете рабов, а с рабы должны работать. Ваши отношения должны быть жестники. Не выполнили стандарт, не качественно - гуляйте Все равно они вас обмануть, так как уйти без этого не могут.

Вы нанимаете рабов, а рабы должны работать. Нанять, построить это значит сделать качественно, т. Доказывать должны рабы, а не вы. Договор должен быть краткий, как выстрел. Построить по проекту, тип качества, срок, смета. Ты, раб своего недоразвитого мозга. Подрядчик оказывает тебе услугу а ты за неё платишь. И подрядчик в праве послать тебя куда подальше, с твоим недоразвитым интеллектом если, у тебя смелости хватит сказать что он раб.

А может и вточить так, что у тебя голова встанет на своё законное место, то есть вместо пятой точки. И окажется прав даже в суде!!!! Договор хороший, но если его использовать ИП-физ. Был похожий пункт в договоре который я использовала ИП , роспотребнадзор вынесли штраф, ущемление прав потребителей. Спасибо, ваша оценка учтена.

Также вы можете оставить комментарий к своей оценке. И добавьте Договор-Юрист. Сайт Договор-Юрист. Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов. И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором — никаких устных договорённостей. Бумага и подпись — лучшее доказательство ваших намерений.

Ру - актуальные образцы договоров и юридическая помощь. Ру Сообщество юристов России кодексы и образцы договоров Компаньон моего компаньона — не мой компаньон.

В соответствии со статьей Гражданского кодекса РФ, по условиям соглашения подряда, одна из сторон принимает на себя обязательство произвести ремонтные работы в квартире, при этом обязанностью заказчика является оплата выполненного объема работ.

Ремонт квартиры всегда связан с финансовыми издержками и, при этом, требует внимательного отношения к его осуществлению. От грамотно составленного договора будут зависеть возможные претензии по его осуществлению и последующему расчету с Исполнителем.

Договор на ремонт квартиры ДРК является соглашением бытового подряда, регламентируемого ст. Согласно ст. В данном варианте, к предмету соглашения относятся ремонтные работы в квартире. В этом разделе документа, как правило, отображается адрес жилого помещения где требуется осуществить ремонт , цена, с возможной ссылкой на смету если она выполнена проектной организацией.

Смета является неотъемлемым приложением соглашения. Данный договор относится к публичному договору бытового подряда ст. К особенностям такого договора относятся:. Если исполнитель свободен, то он не вправе отказаться от осуществления услуг. То есть, если заказчик обращается в компанию, занимающуюся ремонтом квартир с предложением о заключении ДРК, то компания не имеет права отказать ему в этом.

Цена может отображаться, как в соглашении, так и в приложении, в виде сметы. Здесь приводиться ссылка на приложение, если смета на ремонт составлена на отдельном документе. При этом, общую сумму, указанную в смете, можно продублировать, записав в данный раздел. Также, желательно отобразить окончательный срок расчета — например, не позже 3-х рабочих дней, после подписания приемосдаточного акта.

К обязательному условию относится отображение даты начала осуществления работ и их завершения ст. Поэтому, прежде чем прописать сроки, требуется договориться участникам сделки о датах и оговорить условия продления сроков, а также об ответственности за их несоблюдение. В зависимости от обстоятельств, сроки выполнения работ могут корректироваться по взаимному согласию. При оформлении ДРК каждый участник соглашения должен оговорить условия сделки, с отображением обязательств каждой стороны.

Для этого, до подписания ДРК Исполнитель должен по заявке Заказчика обеспечить предоставление сведений об оказываемых услугах. Лишь получив все сведения об Исполнителе и убедившись в его порядочности, можно заключать договор, с отображением условий и ответственности сторон за несоблюдение соглашения.

Заполняя ДРК, необходимо в соответствующем разделе прописать ответственность сторон при несоблюдении соглашения. Ответственность сторон может выражаться следующими пунктами:. В данном разделе ДРК отображаются дополнительные условия, уточняющие основные пункты соглашения. Например, в договоре между физлицами можно отобразить:. Любой договор, оформляемый между сторонами обязан быть подписан участники сделки.

Это же относится и к ДРК. После заполнения документа, стороны обязаны перечитать его, исправить ошибки, неточности. Если таковые обнаружены, то переписать документ. Окончательно проверенный договор, должны лично подписать физлица, между которыми заключается соглашение, или представители сторон, если соглашение заключаются между юр. ДРК не имеет унифицированного шаблона, утвержденного законодательством РФ, поэтому его можно оформить произвольно, но с соблюдением структурных разделов, присущих подобным договорам.

Заполнить договор можно вручную, однако лучше набрать на компьютере и после проверки текста, распечатать его на принтере. При заполнении документа нужно отобразить следующее:. Задать вопрос. Договор аренды Договор купли-продажи Другое. Договор на выполнение ремонта квартиры — Образец, бланк года. Файлы для скачивания : Бланк , doc Образец , doc. Расскажите о ней своим друзьям! Уведомление о. Inline Feedbacks. Договор на строительные работы — Образец, бланк года. Договор на обслуживание газового оборудования — образец и бланк года.

Договор возмездного оказания услуг — Образец, бланк года. Договор о целевом обучении — Образец, бланк года. Договор на оказание транспортных услуг — Образец, бланк года. Договор закупки — Образец, бланк года.

Договор на выполнение ремонта квартиры – Образец, бланк 2020 года

Такой образец актуален в г. Скачать образец. При приеме заказа на ремонт помещения с Заказчиком, производится заключение договора, где прописываются ответственности сторон и гарантии. Оплата производится частично, после окончания этапа работ.

Ремонт помещения является длительным и дорогостоящим проектом. Наличие в семье своего мастера может значительно снизить расходы, однако в подобающем большинстве случаев собственники прибегают к помощи наемных работников.

Утвердить: 1 типовой контракт на выполнение работ по текущему ремонту согласно приложению 1 к настоящему приказу; 2 типовой контракт на выполнение работ по капитальному ремонту согласно приложению 2 к настоящему приказу; 3 типовой контракт на выполнение работ по строительству объекта согласно приложению 3 к настоящему приказу. Признать утратившими силу: 1 подпункты 8 , 9 , 13 пункта 1 , приложения 8 , 9 , 13 к приказу Департамента государственного заказа Томской области от Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. Начальник департамента Г. Проект Контракта, предметом которого является выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, дополняется необходимыми типовыми условиями приказ Министерства транспорта Российской Федерации от При этом условия настоящего проекта Контракта могут изменяться. Подрядчик привлекает к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Образцы, формы и шаблоны договоров на год. Форма: Типовой договор найма служебного жилого помещения (образец заполнения). Образцы, формы и шаблоны договоров актуальные на год. Доступные для скачивания в формате MS Word. Скачать в формате MS Word.  Самовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается; 5) проводить текущий ремонт жилого помещения; 6) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора.

Договор бытового подряда на ремонт жилого помещения

Ремонт квартиры всегда связан с финансовыми издержками и, при этом, требует внимательного отношения к его осуществлению. От грамотно составленного договора будут зависеть возможные претензии по его осуществлению и последующему расчету с Исполнителем. Договор на ремонт квартиры ДРК является соглашением бытового подряда, регламентируемого ст. Согласно ст. В данном варианте, к предмету соглашения относятся ремонтные работы в квартире. В этом разделе документа, как правило, отображается адрес жилого помещения где требуется осуществить ремонт , цена, с возможной ссылкой на смету если она выполнена проектной организацией. Смета является неотъемлемым приложением соглашения. Данный договор относится к публичному договору бытового подряда ст. К особенностям такого договора относятся:.

Договор на ремонт помещения: образец скачать

Ремонт квартиры требует ответственного подхода к его выполнению и больших денежных затрат. Правильно составленный договор поможет сторонам решить возможные разногласия при его выполнении и дальнейшем приёме заказчиком. Договор на ремонт квартиры относиться к договорам бытового подряда, который регламентируется ст. Согласно ст. Согласно этой же статьи договор бытового подряда относится к разряду публичных договоров, а поэтому к нему применяются правила ст. Основными характеристиками публичного договора являются:.

Договор на выполнение ремонта квартиры

Подрядчик обязуется произвести в квартире Заказчика или в доме, принадлежащем Заказчику своими силами, инструментами, механизмами ремонт помещения согласно прилагаемой к договору смете, с соблюдением действующих технических условий на ремонт жилых помещений. При необходимости изменения срока начала или окончания работ каждая из сторон обязана сообщить об этом другой стороне не позднее чем за 48 часов до его наступления.

Не каждый самостоятельно может провести ремонт квартиры. Именно поэтому лучшим решением будет обратиться за помощью к настоящим профессионалам своего дела. Но если вы хотите обезопасить себя — заключите договор подряда на ремонт квартиры. В случае заключения подобного соглашения вы можете быть на девяносто-сто процентов уверены в конечном результате.

.

.

Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. enquiteskey

    На сегодняшний день правила эвакуации актуальны?

  2. nestzider

    Имеет ли протокол допроса подозреваемого, если лицу не был предан статус подозреваемого (цитата, правильно ли услышала хз, но смысл понятен).

© 2018-2021 sunchess.ru